Algemene Voorwaarden Plaatsing & Totaalprojecten

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingswerken, opbouw van ovens, buitenkeukens, totaalprojecten en aanverwante werkzaamheden uitgevoerd door Vesta.

Door het ondertekenen van een offerte of het geven van een opdracht verklaart de klant deze voorwaarden integraal te aanvaarden.

Artikel 2 – Offertes

Alle offertes worden opgesteld op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is.

Offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

Wijzigingen aan het project, aanvullende wensen van de klant of onvoorziene omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een aangepaste offerte of verrekening van meerwerken.

Alle afmetingen, bestaande toestanden en technische randvoorwaarden worden geacht correct te zijn meegedeeld door de klant. Eventuele afwijkingen die tijdens de uitvoering worden vastgesteld, kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van de offerte of de uitvoering.

Artikel 3 – Opdracht en uitvoering

De opdracht wordt uitgevoerd volgens de omschrijving opgenomen in de offerte.

Werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de offerte zijn opgenomen, maken geen deel uit van de overeenkomst en kunnen afzonderlijk worden aangerekend.

Vesta behoudt zich het recht voor om voor specifieke werkzaamheden beroep te doen op gespecialiseerde onderaannemers.

Artikel 4 – Voorschotten en betalingsregeling

Bij aanvaarding van de offerte is een voorschot van 50% van het totale offertebedrag verschuldigd.

Materialen worden pas besteld en werkzaamheden worden pas ingepland na ontvangst van het voorschot.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt voor totaalprojecten de volgende betalingsregeling:

• 50% bij bestelling en opdrachtbevestiging;
• 40% vóór aanvang van de plaatsingswerken;
• 10% bij oplevering.

Afwijkende betalingsafspraken dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 5 – Meerwerken

Meerwerken die tijdens de uitvoering noodzakelijk blijken of door de klant worden gevraagd, worden afzonderlijk aangerekend.

Meerwerken kunnen voortvloeien uit onder meer:

• wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp;
• bijkomende afwerkingswensen;
• technische aanpassingen;
• onverwachte werfomstandigheden;
• bijkomend funderings- of metselwerk;
• noodzakelijke aanpassingen aan bestaande constructies.

Vesta zal dergelijke meerwerken steeds vooraf bespreken met de klant.

Artikel 6 – Levertermijnen en planning

Opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief.

Vertragingen als gevolg van weersomstandigheden, transportproblemen, leveranciers, onderaannemers, overheidsmaatregelen, overmacht of andere omstandigheden buiten de controle van Vesta geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 – Werftoegankelijkheid

De klant staat in voor een veilige en voldoende toegankelijke werf.

Indien blijkt dat bijkomende hulpmiddelen noodzakelijk zijn, zoals:

• kranen;
• hoogtewerkers;
• uitzonderlijk transport;
• bijkomende mankracht;
• tijdelijke bescherming van bestaande constructies;

kunnen de hieruit voortvloeiende kosten afzonderlijk worden aangerekend.

Artikel 8 – Voorzieningen op de werf

De klant zorgt voor de aanwezigheid van de noodzakelijke voorzieningen voor de uitvoering van de werken, waaronder:

• elektriciteit;
• water;
• voldoende toegang tot de werf;
• een geschikte ondergrond indien vereist.

Kosten voortvloeiend uit ontbrekende of ontoereikende voorzieningen kunnen afzonderlijk worden doorgerekend.

Artikel 9 – Technische haalbaarheid

Alle voorstellen en adviezen worden verstrekt op basis van de op dat moment beschikbare informatie.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat bijkomende technische maatregelen noodzakelijk zijn om een veilige, duurzame of conforme uitvoering te garanderen, behoudt Vesta zich het recht voor deze aan te passen of als meerwerk aan te rekenen.

Artikel 10 – Oplevering

De werken worden geacht voorlopig te zijn opgeleverd:

• bij schriftelijke aanvaarding door de klant;
• bij ingebruikname van het project;
• of uiterlijk acht kalenderdagen na voltooiing van de werken indien geen schriftelijke opmerkingen worden geformuleerd.

Kleine afwerkingspunten die het normaal gebruik niet verhinderen, kunnen de oplevering niet tegenhouden.

Artikel 11 – Garantie

Vesta staat in voor een correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

De garantie vervalt bij:

• foutief gebruik;
• onoordeelkundige aanpassingen door derden;
• schade veroorzaakt door derden;
• onvoldoende onderhoud;
• overmacht;
• brand;
• stormschade;
• waterschade;
• vorstschade.

Houtgestookte ovens zijn onderhevig aan grote thermische spanningen als gevolg van verhitting en afkoeling.

Kleine haarscheurtjes, lichte vervormingen, verkleuringen, oppervlakkige spanningsscheuren en andere esthetische wijzigingen die inherent zijn aan het normale gebruik van een houtgestookte oven worden niet beschouwd als fabricage-, materiaal- of constructiefouten en vallen niet onder garantie.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Vesta is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een bewezen contractuele fout.

De aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag van de uitgevoerde werkzaamheden waarop de schade betrekking heeft.

Vesta is niet aansprakelijk voor:

• indirecte schade;
• gevolgschade;
• winstverlies;
• gebruiksverlies;
• schade veroorzaakt door foutieve instructies van de klant;
• schade voortvloeiend uit bestaande constructies waarop Vesta geen invloed heeft.

Artikel 13 – Annulering van de opdracht

Bij annulering van een bevestigde opdracht heeft Vesta recht op vergoeding van:

• reeds uitgevoerde werkzaamheden;
• reeds bestelde materialen;
• gemaakte voorbereidingskosten;
• eventuele schade voortvloeiend uit de annulering.

Voorschotten blijven verworven in verhouding tot de reeds gemaakte kosten en aangegane verbintenissen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.